Interessi sui Sal dovuti anche in caso di ritardo del finanziamento alla Pa

La ritardata erogazione delle risorse attese dalla stazione appaltante non giustifica l’intempestivo pagamento degli acconti e del saldo all’appaltatore

04 Settembre 2025

Il giudice ordinario – Tribunale della sezione civile di Catanzaro, con sentenza n. 1719/2025 –, affronta un caso di opposizione (presentata da un Comune) ad un decreto ingiuntivo diretto ad ottenere il pagamento di alcuni Sal (relativi alla realizzazione di lavori di adeguamento sistemico di un edificio comunale) più il pagamento di interessi per ritardato pagamento. Nel dettaglio, l’ente evidenzia – semplificando – che il ritardo negli adempimenti (e quindi nelle liquidazioni di alcuni Sal) è stato...